RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA
AÑO 2025
| DESCRIPCION | Nº RESOLUCION | VER |
 Actualizando... |
Actualizando... |
Actualizando... |
| APROBAR EL CALENDARIO DE OBRA ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL del saldo de la obra “Mejoramiento del servicio de bienestar universitario en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, distrito de Chota, provincia de Chota, región Cajamarca” con CUI Nº 2323924... | 127-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR el Expediente Técnico de IOARR: “Construcción de cobertura de instalaciones deportivas en el (la) Universidad Nacional Autónoma de Chota en el centro poblado Colpa Huacaris, distrito de Chota, provincia de Chota, departamento Cajamarca” con CUI Nº 2679204 | 126-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DESIGNAR a los integrantes del Comité Evaluador para la adquisición de vehículos etapa 01 del proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión institucional en educación superior universitaria en la unidad de transportes... | 125-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR LA MODIFICACIÓN del Expediente Técnico del saldo de obra “Mejoramiento del servicio de bienestar universitario en la Universidad Nacional Autónoma de Chota – centro poblado Colpa Matara - distrito de Chota – provincia de Chota – región Cajamarca” con C.U.I. N° 2323924 | 124-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| ASIGNAR el rol conductor, técnico y consultivo para el proceso de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos que afectan a la integridad pública, conforme a lo dispuesto en la Guía para la gestión de riesgos | 123-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN del procedimiento de selección competitivo de la Licitación Pública Abreviada Nº 002-2025-UNACH-1 para la adquisición de equipos de laboratorio de ensayo de materiales para el Departamento Académico de ensayo de materiales y estructuras... | 122-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| Actualizando... |
121-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| Aprobar la desagregación de los recursos aprobados mediante la RESOLUCION... | 120-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR la liquidación técnica – financiera de la consultoría de obra de supervisión de la obra “Creación del Servicio de Biblioteca Central para el Desarrollo Académico y de Investigación de los usuarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota – Colpamatara - Cajamarca”... | 119-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| Apruébese la desagregación de la TRANSFERENCIA DE PARTIDAS de los recursos... | 118-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO Nº 0 6 2025 UNACH por la causal establecida en el literal K) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley N° 32069; concordante con el literal K) del artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas aprobado por el Decreto Supremo Nº 009 2025 EF,... |
117-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| Formalizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático dentro de Ia Unidad Ejecutora 001 Universidad Nacional Autónoma de Chota,... | 116-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN del procedimiento de selección competitivo de la Licitación Pública Abreviada Nº 001 2025 UNACH 1 para la adquisición de simuladores médicos para el Departamento Académico de Ciencias de la Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por la cuantía... |
115-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DECLARAR DESIERTO TOTAL el procedimiento de selección no competitivo Nº 005-2025-UNACH, para la adquisición del equipo de reconocimiento óptico de marcas (OMR) y escáner de imágenes a color de alta velocidad... | 114-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR el Expediente Técnico del “Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión institucional en educación superior universitaria en la unidad de transportes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, distrito de Chota de la provincia de Chota del departamento de Cajamarca”, con CUI Nº 2609738... | 113-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR EL GASTO por la suma de SI 22,695.93 para el pago y cumplimiento parcial de la sentencia judicial emitida por la Juez del Juzgado de Paz Letrado — Sede Chota de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, mediante Resolución | 112-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN del procedimiento de selección no competitivo Nº 006-2025-UNACH-UEI-ENRLL para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de saldo… | 111-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO Nº 04-2025-UNACH por la causal establecida en el literal K) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley Nº 32069; concordante con el literal K) … | 110-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DESIGNAR a los integrantes del Comité Evaluador para el procedimiento de selección, Concurso Público N.º 001-2025-UNACH-I para la contratación del "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD… | 109-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN del proceso de selección de Concurso Público N° 001-2025-UNACH-I para la contratación del "servicio de alimentación (desayuno, almuerzo y cena) parea estudiantes beneficiarios… | 108-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DECLARAR IMPROCEDENTE la devolución de pago por el monto de S/ 450.00 (Cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles) a favor de la Srta. Rut Analy Anaya Coronado... | 107-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN para la adquisición del equipo de reconocimiento óptico de marcas (OMR) y escáner de imágenes a color de alta velocidad para la Universidad Nacional Autónoma de Chota.... | 106-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN del proceso de selección de Subasta Inversa Electrónica Nº 001-2025-UNACH-I para la adquisición de combustible (DIESEL B5 S-50 y GASOHOL REGULAR) para las diferentes" | 105-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR LA VARIACION DEL PRECIO DE COMBUSTIBLE al contrato N° 12-2024-UNACH/UA para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA... | 104-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| "APROBAR, el Plan de Capacitación Docente Asistencial, actividad que se realizará en Ia ciudad de Cutervo, durante los días jueves 07 y viernes 08 de agosto del presente año; de acuerdo al detalle del documento que, como Anexo único, forma parte de la presente resolución." | 103-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| RESOLVER EN SU TOTALIDAD el Contrato Nº 002-2022-UNACH/UA, derivado del Concurso Público Nº 002-2021-UNACH-PRIMERA CONVOCATORIA, suscrito en la fecha 18 de enero de 2022 entre la Universidad Nacional Autónoma de Chota y el Consorcio Supervisor Chota (integrado por VEGA RUIZ VICTOR RAUL FRANCISCO y la empresa BIARKING PROYECTOS Y CON CONSTRUCCIONES… | 102-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| Formalizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático dentro de la Unidad Ejecutora 001 Universidad Nacional Autónoma de Chota, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 47 del Decreto Legislativo …" | 101-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| RECONOCER una relación laboral a plazo indeterminado del Dr. GUILLERMO ALEJANDRO CHAVEZ ANTA CRUZ, como Coordinador Académico desde el 01 de setiembre de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014... | 100-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO Nº 003-2025-UNACH POR SUPUESTO DE PROVEEDOR ÚNICO a favor de SEIDOR TECHNOLOGIES PERU SAC... | 099-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO DE CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DÍA DEL TRABAJADOR UNIVERSITARIO",... | 098-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO pare continuar con la ejecución del saldo de obra "Mejoramiento dei servicio de bienestar... | 097-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| Autorizase la incorporación de mayores ingresos públicos mediante saldos de balance en el Presupuesto Institucional, de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para el Año Fiscal 2025, hasta por Ia suma de…... | 096-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR el Expediente de Contratación para la Adquisición del servicio de suscripción anual a la plataforma de detección de similitud de contenido académico y de investigación... | 095-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| Actualizando... |
|
|
| APROBAR la liquidación técnica — financiera de Ia consultoría de obra "Mejoramiento y ampliación del servicio eléctrico de los campus universitarios Colpamatara y Colpa Huacariz ... | 093-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DAR POR CONCLUIDA la designación de la Mag. Narda Vanessa Martínez Morales en el cargo de FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ... | 092-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DAR POR CONCLUIDA la designación de la Mag. Narda Vanessa Martínez Morales en el cargo de Secretario Técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota ... | 091-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR DE MANERA EXCEPCIONAL Y POR ÚNICA VEZ, el viaje de estudios de los estudiantes del VI Ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad a cargo de la Dra. Lita Elvira Saldaña Dávila ... | 090-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| Formalizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático dentro de la Unidad Ejecutora 001 Universidad Nacional Autónoma de Chota,... | 089-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR el Expediente Técnico definitivo del saldo de obra "Mejoramiento del servicio de bienestar universitario en la Universidad Nacional Autónoma de Chota ... | 088-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| CONFORMAR el Comité de Recepción del servicio de "mantenimiento y acondicionamiento de accesos del campus universitario de Colpa Matara de la Universidad Nacional Autónoma de Chota... | 087-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, el viaje de estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial a la región de Lambayeque, con la participación de treinta y nueve (39) estudiantes del VIII, IX y X Ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería ... | 086-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, el Plan de trabajo para el desarrollo de dos (02) asignaturas presenciales en el Posdoctorado Internacional Universidade Federal… | 085-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR a partir de Ia fecha, la reconformación según reporte del "Anexo para la acreditación de Responsables del manejo de Cuentas"... | 084-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR la liquidación técnica - financiera del servicio "Mejoramiento y mantenimiento de la línea de conducción del sistema de agua potable del campus universitario de Colpa Huacariz de la Universidad Nacional Autónoma de Chota,... | 083-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, el viaje de estudios de la ciudad de Chota a la ciudad de Cajamarca a la mina Yanacocha, con participación de 34 estudiantes del VIII ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental... | 082-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO Nº 001-2025-UNACH POR PROVEEDOR ÚNICO para la Contratación Directa... | 081-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| Formalizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático dentro de la Unidad Ejecutora 001 Universidad Nacional Autónoma de Chota,... | 080-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la nueva fecha de término contractual: el 09 de junio del 2025 y los nuevos cronogramas valorizados actualizados del servicio: "Mantenimiento y acondicionamiento de Accesos del Campus Universitario... | 078-A-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| "Formalizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático dentro de la Unidad Ejecutora 001 Universidad Nacional Autónoma de Chota, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 470 del Decreto Legislativo Nº. 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. | 079-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, el expediente técnico del adicional NO 02 del servicio "Mantenimiento y acondicionamiento de accesos del campus universitario de Colpa Matara de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, distrito de Chota… | 078-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la nueva fecha de término contractual: el 01 de junio del 2025 y los nuevos cronogramas valorizados actualizados del servicio: "Mantenimiento y acondicionamiento de Accesos del Campus Universitario... | 077-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| RECONFORMAR, el Equipo de Mejora Continua (EMC) de actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos — TIJPA de la Universidad... | 076-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| CONFORMAR, el comité de conformación física para evaluación de expediente de saldo de obra del proyecto denominado: "Mejoramiento del servicio de bienestar universitario en Ia Universidad Nacional Autónoma de Chota ... | 075-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DESIGNAR, al Ing. Elmer Nilton Ruiz Llamoctanta, en el cargo de INSPECTOR del servicio: "Mantenimiento y acondicionamiento de accesos del campus universitario de Colpa Matara de la Universidad Nacional Autónoma de Chota... | 074-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| ACEPTAR, la renuncia del Ing. Sergio Amado Diaz Mogollón, al cargo de INSPECTOR del Servicio "Mantenimiento y acondicionamiento de accesos del campus universitario de Colpa Matara... | 073-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, el expediente de Contratación Directa N° 01-2025-UNACH, para la “Contratación del servicio de suscripción anual a revistas científicas, libros y herramientas de investigaciones ... | 072-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la ficha técnica de la actividad: "Acondicionamiento de planta piloto y ambiente para el curso de madera de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Autónoma de Chota... | 071-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la nueva fecha de término contractual: el 11 de mayo del 2025 y los nuevos cronogramas valorizados actualizados del servicio:... | 070-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| ACEPTAR, la renuncia a la encargatura del Jefe de la IJnidad de Servicios Generales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota,... | 068-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DELEGAR, la función de integridad a la Dirección General de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.3.4 de la Directiva... | 067-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, bases estándar de la Adjudicación Simplificada para la contratación del servicio de alimentación (desayuno, almuerzo y cena) para estudiante beneficiarios del comedor universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota para el año académico 2025, por un periodo de 62 días... | 066-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, el expediente de contratación de procedimiento de selección AS-SM-1-2025-UNACH/CS-1, para el SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA... | 065-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| RECTIFICAR, con efecto retroactivo, el error material contenido en el artículo segundo de la parte resolutiva de la Resolución de Presidencial Nº 043-2025-UNACH, de fecha II de abril del 2025, respecto al saldo a favor de la contratista... | 064-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| Formalizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático dentro de la Unidad Ejecutora 001 Universidad Nacional Autónoma de Chota,... | 063-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| Desagregación de los recursos Apruébese la desagregación de la TRANSFERENCIA DE PARTIDAS de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo NO 074-2025-EF, por el monto… | 061-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la nueva fecha de término contractual al 03 de mayo del 2025 y de los nuevos cronogramas valorizados actualizados del servicio: "Mantenimiento y acondicionamiento de accesos del campus universitario de Colpa Matara... | 059-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DECLARAR, improcedente la solicitud de nombramiento en la categoría de profesor auxiliar y profesor asociado de la Universidad Nacional Autónoma de Chota a favor del Dr Wilder Antonio Estela Rojas, en virtud al marco de la... | 058-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la inversión total del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA,... | 057-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| AUTORIZAR, a los funcionarios públicos, al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y al director de la Dirección General de Administración, como representantes de firmas para trámites de licencias de ESSALUD.... | 056-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la FICHA TÉCNICA de la ACTIVIDAD: "Adecuación al cerco perimétrico con muro de contención para la protección del campus universitario Colpa Matara de la Universidad Nacional Autónoma de Chota ... | 055-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la FICHA TÉCNICA de la ACTIVIDAD: "Mantenimiento del acceso 2 de campus universitario Colpa Huacariz de la Universidad Nacional Autónoma de Chota del distrito de Chota, provincia de Chota, departamento de ... | 054-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| ENCARGAR, con eficacia anticipada, funciones de la Oficina de Presidencia de la Universidad Nacional Autónoma de Chota al Doctor Manuel Ernesto Paz López,... | 053-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DECLARAR, la prescripción de oficio del Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido en el Expediente 001-2024-UNACH/STPAD con respecto al servidor José Roberth Vásquez Bustamante... | 052-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| AUTORIZAR la CESIÓN DE DERECHOS, a favor de la empresa RUAH CONSTRUCTORA S.R.L (Cesionaria), para cobrar el saldo adeudado a la empresa CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L. (Cedente),... | 051-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, las Bases Estándar de la Contratación Directa N° 02-2025-UNACH, para el SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA... |
050-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02-2025- UNACH, para el SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA... | 049-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la programación de obra, cronogramas GANTT, cronogramas valorizados actualizados y nueva fecha del término contractual: el 08 de abril del 2025... | 048-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la ampliación de plazo parcial NO 02 del servicio: "Mantenimiento y acondicionamiento de accesos del campus universitario de colpa matara de la universidad autónoma de chota, distrito de Chota, provincia de Chota ... | 047-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, el expediente de contratación directa N002-2025-UNACH, para el servicio de alimentación desayuno, almuerzo y cena para estudiantes beneficiarios del comedor universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota... |
046-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la modificatoria del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Universidad Nacional de Chota, Versión N° 2, incluyéndose el siguiente procedimiento:... | 045-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DECLARAR, improcedente la solicitud de pago de beneficios sociales e indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad contractual al administrado Inelso Vásquez Ortiz,... | 044-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR la liquidación técnica — financiera de la obra "Creación del Servicio de Biblioteca Central para el Desarrollo Académico y de Investigación de los usuarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota | 043-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la ampliación de plazo NO 02 seis (6) días calendario del servicio: "Mantenimiento y acondicionamiento de accesos del Campus Universitario de Colpa Matara de la Universidad Nacional Autónoma de Chota... | 042-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| CONFORMAR, el "Comité Permanente para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias en calidad de cosa juzgada", en cumplimiento del artículo 10.-.. | 041-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR la liquidación técnica financiera de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA"... |
040-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| FORMALIZAR, las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático dentro de la Unidad Ejecutora 001 Universidad Nacional Autónoma de Chota, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución,... | 039-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DECLARAR, nulidad de oficio de Resolución N' 058-2025-FCI/UNACH, de fecha 25 de febrero de 2025... | 038-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN del Concurso Público Nº 01-2025-UNACH/CS-1 "Contratación del Servicio de Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) para estudiantes beneficiarios del comedor universitario de la universidad nacional autónoma de Chota ara el año académico 2025"... | 037-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL Nº 01 del servicio "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE COLPA MATARA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA... | 036-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| PROBAR EL CALENDARIO ACTUALIZADO DE PROGRAMACIÓN DE SERVICIO (cronogramas GANTT y calendarios valorizados) a la fecha del inicio del servicio "Mantenimiento y Acondicionamiento de accesos del campus universitario de Colpa Matara ... | 035-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR LA VARIACION DEL PRECIO DE COMBUSTIBLE al contrato Nº 12-2024-UNACH/UA para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA ... | 034-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la conformación del Equipo Técnico de Seguimiento de Inversiones integrado por los servidores públicos de los siguientes órganos y unidades administrativas... | 033-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| CONFORMAR, la comisión central de aniversario institucional de Ia Universidad Nacional Autónoma de Chota, la cual está conformada por ... | 032-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la ampliación de plazo Nº 01 del servicio: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE COLPA MATARA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHOTA DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA, AÑO 2024", por 10 días calendarios, contabilizando su inicio desde el día siguiente del termino... | 031-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, el reinicio de Plazo Contractual NO 02 del Servicio: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE COLPA MATARA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA, AÑO 2024", desde el 26 de febrero del 2025, | 030-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, el PLAN DE ACTIVIDADES de la "CAMPAÑA INTEGRAL DIRIGIDO A LAS MUJERES DE ESTA CASA SUPERIOR DE ESTUDIOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, POR CELEBRARSE EL DÍA DE LA MUJER"... | 029-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático dentro de la Unidad Ejecutora 001 Universidad Nacional Autónoma de Chota, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 47 del Decreto Legislativo Nº. 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. | 028-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, el REAJUSTE DE PRECIOS DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA - CONTRATO N012- 2024-UNACH, considerando las nuevas condiciones... | 027-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la conformación de comité de control interno de Ia Universidad Nacional Autónoma de Chota, conforme con lo dispuesto en la Directiva 006-2019-CG/INTERG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".. | 026-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DAR POR CONCLUIDA, la designación del Ing. PATRICK JIAN P. MEZA CORAL, en el cargo de INSPECTOR del servicio "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE COLPA MATARA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA... | 025-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la SUSPENSIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL Nº 02 del servicio. MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIOS DE COLPA MATARA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUT NOMA DE CHOTA,... | 024-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la conformación del COMITÉ DE RECEPCIÓN del "Servicio de mejoramiento y mantenimiento de la línea de conducción del sistema de agua potable del campus universitario Colpa Huacaris de la Universidad Nacional Autónoma de Chota... | 023-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DAR POR CONCLUIDA, la designación temporal del puesto del jefe de la Unidad de Servicios Generales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, al ING. PATRICK JIAN PIERRE MEZA CORAL, teniendo como última fecha de labores el día 21 de febrero del 2025, dándole las gracias por sus servicios públicos prestados a la Universidad Nacional Autónoma de Chota... | 022-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| RECTIFICAR, de oficio el error aritmético contenido en la Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 141-2024-UNACH, de fecha 25 de octubre del 2024.. | 021-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, la NUEVA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL: 20 DE MARZO DEL 2025 y los NUEVOS CRONOGRAMAS VALORIZADOS ACTUALIZADOS del servicio: "Mantenimiento y Acondicionamiento de Accesos del Campus Universitario de Colpa Matara de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, ... | 020-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, las Bases Administrativas del procedimiento de selección del Concurso Público Nº 01-2025-UNACH — Primera Convocatoria para la contratación del "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA PARA EL AÑO ACADÉMICO 2025.. |
019-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR LA REDUCCIÓN de prestaciones del servicio "Mejoramiento y mantenimiento de la línea de conducción del sistema de agua potable del campus universitario de Colpa Huacaris de la Universidad Nacional Autónoma de Chota... |
018-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DESIGNAR a los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN para la preparación, conducción y realización hasta su culminación del procedimiento de selección de Concurso Público para la contratación del 'SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA... |
017-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR el Expediente de Contratación del "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA... | 016-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DESIGNAR, a partir de la fecha al Ing. Alcides Nuñez Guevara, como RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR • FRPTE de la de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, ... | 015-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático dentro de la Unidad Ejecutora 001 Universidad Nacional Autónoma de Chota, ... | 014-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR CON EFICACIA ANTICIPADA, el reinicio de plazo Nº 01 para la ejecución del servicio: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIOS DE COLPA MATARA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA... |
013-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DAR POR CONCLUIDA, la designación del Ing. PATRICK JIAN P. MEZA CORAL, en el cargo de INSPECTOR del senicio "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE COLPA HUACARIS... | 012-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DESIGNAR, a partir de la fecha, a la Mg. Abg. Narda Vanessa Martínez Morales como FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN de la Universidad Nacional Autónoma | 011-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR Ia desagregación de la TRANSFERENCIA DE PARTIDAS de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 010-2025-EF, por el monto de S/25 600,00... | 010-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, el REAJUSTE DE PRECIOS DE ADQUISICIOS DE ASDQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA ... | 009-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, el "Plan Anual de Contrataciones (PAC), versión inicial -2025 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota" con (2) procedimientos de selección... | 008-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
|
APROBAR, la Suspensión de Plazo Contractual Nº 01 del servicio: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIOS DE COLPA MATARA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA... |
007-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DESIGNAR, al Director General de Administración como Órgano Instructor en el Expediente Administrativo Disciplinario Nº 002-2024-UNACH/STPAD ... | 006-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR CON EFICACIA ANTICIPADA, la designación del Ing. PATRICK JIAN P. MEZA CORAL como INSPECTOR DEL SERVICIO de FORMA TEMPORAL del senaicio: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE COLPA MATARA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA,... | 005-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| APROBAR, el Expediente Técnico "Mantenimiento de acceso 2 del Campus universitraio de Colpa Huacaris... | 004-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| DAR POR CONCLUIDA, la encargatura del jefe de la Unidad de Servicios Generales | 003-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
| RESUELVE, Formalizar las modificaciones presupuestarias... | 002-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |
|
ENCARGAR, en adición de sus funciones, al Ing. Elmer Niltón Ruiz Llamoctanta, las funciones de Jefe de la Unidad Formuladora de la UNACH. |
001-2025-UNACH | VER RESOLUCIÓN |